Увеличение цены работы по договору подряда
Анализ причин увеличения цены выполняемой по договору подряда работы с точки зрения объективности их возникновения. Изучение случаев объективного превышения сметы. Анализ причин увеличения цены в результате необходимости проведения дополнительных работ.
| Рубрика | Государство и право |
| Предмет | Гражданское право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | Никитин А.В. |
| Дата добавления | 26.04.2019 |
| Размер файла | 17,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Общее понятие и стороны договора бытового подряда. Права и обязанности сторон по договору. Правила выполнения работ по договору бытового подряда. Требования о безвозмездном устранении недостатков работы. Ответственность заказчика при неисполнении работ.
реферат [21,2 K], добавлен 29.10.2010Основные условия, форма, регулирование порядка выполнения и оплаты работ по договору подряда. Права, обязанности и ответственность заказчика и подрядчика по договору. Виды договора подряда: бытовой, строительный, проектный, для государственных нужд.
курсовая работа [43,2 K], добавлен 28.02.2011Особенности заключения договора строительного подряда, составление технической документации и сметы. Основные права и обязанности сторон в договоре (контроль за исполнением работ, приемка и оплата работы подрядчика). Ответственность сторон по договору.
контрольная работа [20,3 K], добавлен 02.02.2013Раскрытие прав, обязанностей и ответственности сторон по договору подряда. Консенсуальный, возмездный и взаимный характер договора строительного подряда. Рассмотрение технической документации подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
курсовая работа [45,1 K], добавлен 01.04.2012Правовые аспекты договора подряда. Форма и содержание договора подряда. Права, обязанности и ответственность сторон по договору. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы. Просрочка передачи или приемки результата работы.
курсовая работа [53,3 K], добавлен 10.08.2011Введение института существенных условий трудового договора в российском законодательстве. Наличие в договоре места работы, наименования должности, прав и обязанностей работника и работодателя. Заключение договора подряда с указанием срока и цены работы.
реферат [22,1 K], добавлен 05.11.2011Теоретические аспекты договора подряда: понятие, виды, история развития в гражданском праве России, отличие от иных договоров. Существенные условия договора подряда. Проблемы заключения, исполнения, расторжения и ответственности по договору подряда.
дипломная работа [102,6 K], добавлен 05.07.2010Характеристика договора подряда: правовая природа договора, его содержание. Обязанности сторон по договору подряда и ответственность за их неисполнение. Расторжение договора подряда. Понятие, особенности, порядок заключения договора строительного подряда.
дипломная работа [101,1 K], добавлен 05.07.2010Условия договора строительного подряда. Стороны, права и обязанности. Страхование рисков. Сдача-приемка результатов работ, выполненных по договору строительного подряда. Консервация строительства. Фондосоздающая, инвестиционная, социальная функция.
контрольная работа [37,0 K], добавлен 11.03.2015Понятие и элементы договора бытового подряда. Выполнение работ из материала заказчика и подрядчика. Договор строительного подряда. Предпосылки и порядок заключения договора. Права и обязанности сторон. Ответственность по договору. Сдача и приёмка работ.
курсовая работа [71,9 K], добавлен 14.12.2008Определение договора строительного подряда и выявление его предмета. Изучение прав и обязанностей сторон, общих положений договора, а также порядка заключения на торгах. Исследование оснований и условий ответственности по договору строительного подряда.
курсовая работа [44,9 K], добавлен 09.09.2015Сущность и отличительные особенности договора подряда. Консесуальный, возмездный и взаимный договор подряда. Права и обязанности сторон по договору подряда и последствия их нарушения. Обязанности и ответственность заказчика. Бытовой и строительный подряд.
курсовая работа [85,4 K], добавлен 20.06.2013Договор подряда в системе Гражданского кодекса РК. Система генерального подряда в договорных подрядных отношениях. Правовое регулирование бытового и строительного подряда. Договор подряда на проектные, изыскательские, научно-исследовательские работы.
дипломная работа [104,0 K], добавлен 09.11.2010Подряд является важным элементом гражданских правоотношений. Общие положения о договоре подряда. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных нужд.
курсовая работа [71,1 K], добавлен 29.02.2008Бытовой подряд и возмездное оказание услуг. Права, обязанности, ответственность и значение срока в договоре. Особенности определения цены выполняемых работ. Форма договора бытового подряда: особенности заключения, изменения и расторжения, общие нормы.
курсовая работа [45,9 K], добавлен 25.10.2011Сущность подряда с точки зрения самостоятельной разновидности договоров. Анализ общественных отношений, складывающихся в связи с заключением, исполнением и расторжением договора подряда для государственных нужд. Судебно-арбитражная практика по подряду.
курсовая работа [97,5 K], добавлен 11.03.2012Значение договоров подряда для государственных и муниципальных нужд. Основные виды подряда. Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ как разновидность договора подряда. Форма утверждения задания. Подрядные работы для государственных нужд.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 21.11.2015Договор подряда как специфическая форма договорных отношений: понятия и элементы. Порядок изменения, заключения и расторжения договора строительного подряда. Предпосылки для заключения договора. Ответственность сторон по договору строительного подряда.
курсовая работа [43,2 K], добавлен 27.04.2010Описание проблемных аспектов заключения, исполнения, расторжения и юридической ответственности сторон по договору подряда. Гражданско-правовая характеристика бытовой, строительной сделок и соглашений на выполнение проектных и изыскательных работ.
дипломная работа [97,6 K], добавлен 05.07.2010Юридическая природа договора строительного подряда, его место в системе гражданско-правовых отношений. Порядок заключения, основные положения и основания прекращения соглашения. Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда.
дипломная работа [110,3 K], добавлен 29.11.2010
