Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

Государственное учреждение «Краснознаменное Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника Управления Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава c одной стороны и Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Якимчука Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) по заданию Заказчика выполнить работы, согласно ведомости ремонтных работ Заказчика (Приложение № 1 к Контракту) по навигационному ремонту с докованием пскр-929 (далее Объект), сдать Объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Виды (объем) работ, производимые Исполнителем по настоящему контракту включают:

- работы указанные в ведомости ремонтных работ Заказчика (Приложение №1).

1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Приморский край (по месту Исполнителя).

1.4. Исполнитель в течение 10-ти календарных дней с момента подписания сторонами контракта представляет на утверждение Заказчику ведомость ремонтных работ с указанием цены каждого пункта.

1.5. Ответственными представителями Заказчика по настоящему контракту являются: заместитель начальника Управления - начальник отдела береговой охраны, заместитель начальника отдела береговой охраны с правами утверждения совместных решений, технической документации, начальник отряда пскр Службы в г. Находке, заместитель начальника отряда - начальник отделения эксплуатации, судоремонта и базирования Службы в г. Находке, старший инженер по судоремонту отдела береговой охраны, или лица их замещающие (далее Представители). Представители осуществляют контроль, за ходом исполнения контракта, за что несут персональную ответственность.

Представители имеют право назначать подчиненных должностных лиц для:

-осуществления технического надзора и контроля работ на Объекте, выполняемых Исполнителем.

-производства проверки соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям контракта и документации;

-проведения контрольных проверок, приемки Объектов в эксплуатацию;

-выполнения иных мероприятий с целью реализации своих полномочий.

1.6. Военным представительством, осуществляющим контроль качества и приемку работ по настоящему контракту, является Головное 5055 Военное представительство 1 категории (г. Владивосток) (далее Г 5055 ВП). Должностные лица Г 5055 ВП осуществляют свои полномочия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.08.1995 N 804 (ред. от 08.08.2003). Законные требования должностных лиц Г 5055 ВП обязательны для выполнения, как Исполнителем, так и Заказчиком.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, действующими нормами, правилами выполнения работ и техническими условиями, предъявить Объекты в готовности к эксплуатации с комплектом исполнительной технической документации.

2.1.2. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

Все поставляемые материалы и оборудование, для производства работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за день до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.1.3. Исполнитель обязан вывезти в 2 - х дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты и материалы, не вошедшие в стоимость заказа.

2.1.4. Исполнитель имеет право на контрактной основе привлекать другие предприятия и организации (далее субподрядчиков) к выполнению отдельных видов работ.

В случае привлечения автотранспорта, с заездом на территорию Заказчика, Исполнитель не позднее, чем за два рабочих дня обязан предоставить сведения о привлекаемом автотранспорте, в том числе копию ПТС. Исполнитель обязан осуществлять контроль за ходом выполнения работ субподрядчиком и нести ответственность за результат выполненных работ перед Заказчиком.

2.1.5. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.1.6. Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к выходу из строя ремонтируемых технических средств, нарушению техники безопасности.

2.1.7. Исполнитель обязан в десятидневный срок, с момента подписания акта приемки корабля в ремонт Сторонами и Г5055ВП, представить Заказчику на утверждение подписанный план-график работ. План-график работ, утвержденный Заказчиком, подлежит обязательному выполнению Исполнителем.

Исполнитель обязан выполнить работы по обеспечению электроэнергией - …кВт/сутки, пресной водой - т/сутки, сжатым воздухом, выделением автотранспорта, плавсредств и кранов. Стоимость услуг входит в стоимость контракта. Акты и наряды по выполненным работам подписывается представителем Заказчика, представителем Г 5055 ВП, командиром корабля.

Исполнитель обязан представить Заказчику, по его запросу, отчетные документы, подтверждающие целевое использование аванса, предусмотренного в настоящем контракте.

2.1.8. Исполнитель дает гарантию на выполненные работы: 18 месяцев со дня подписания приемо-сдаточного акта, при условии выполнения Заказчиком правил технической эксплуатации.

Если в течении гарантийного срока при соблюдении правил эксплуатации будут выявлены дефекты, возникшие по причине некачественного выполнения работ Исполнителем, то Исполнитель за свой счет обязан устранить обнаруженные дефекты, указанные в рекламационном акте, составленном в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ работникам Исполнителя к месту выполнения работ, при условии соблюдения ими правил пропуска и нахождения на объектах органа безопасности.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:

- начало работ: день, следующий за днем подписания акта приемки корабля в ремонт Сторонами и Г5055ВП. Акт приемки корабля в ремонт подписывается Исполнителем не позднее 14-ти календарных дней после получения им письменного уведомления от Заказчика о готовности корабля к проведению ремонтных работ.

-продолжительность работ составляет 40 (Сорок) календарных дней со дня следующего за днем подписания акта приемки корабля в ремонт Сторонами и Г5055ВП.

Фактическим сроком завершения работ - является дата подписания уполномоченными представителями Сторон и Г 5055 ВП приемо-сдаточного акта, после проведения предусмотренных программой швартовных и ходовых приемо-сдаточных испытаний.

3.2. Указанные в контракте сроки выполнения работ изменению не подлежат.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена контракта составляет 2 961 045,69 (Два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча сорок пять) рублей 69 копеек.

Цена контракта должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (в том числе НДС - для организаций, являющихся плательщиками НДС), включая компенсацию всех издержек Исполнителем и причитающееся ему вознаграждение, в том числе всех обязательных платежей, взимаемых на территории Российской Федерации, затраты на закупку материалов, ЗИП (СЗЧ), комплектующих, изделий, узлов, агрегатов и механизмов, расходы на страхование, подготовительные, монтажные, пусконаладочные работы, обучение персонала, командировочные расходы.

4.2. Заказчик осуществляет авансирование по контракту в размере 30% от цены контракта в течение десяти банковских дней после предоставления счета на оплату.

Сроки и необходимая документация для осуществления авансирования: в течение пяти банковских дней после подписания контракта Сторонами, по предъявлению счета.

Оплата работ осуществляется до 80% готовности ремонта Заказа по фактическому проценту выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами и Г5055ВП промежуточного акта и представления к оплате счета.

Окончательный расчет по контракту осуществляется на основании приемо-сдаточного акта и представления к оплате счет-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней.

Непредоставление какого-либо документа является основанием для задержки оплаты окончательного платежа Заказчика.

Датой оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

Оплата работ по контракту производится за счет средств федерального бюджета на 2011 год в рамках государственного оборонного заказа.

Исполнитель не вправе требовать увеличения цены работ, в том числе в случае, когда в момент заключения контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем, подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

4.3. Пени и штрафы за просрочку исполнения обязательств по оплате государственного контракта не предусмотрены.

4.4. Обеспечение исполнения контракта Исполнителем составляет: 30% от начальной (максимальной) цены - 888 313,78 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч триста тринадцать) рублей 78 копеек.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан в 10-ти дневный срок, с момента получения от Исполнителя письменного уведомления о готовности к сдаче результата работ с участием Исполнителя, начать ходовые испытания выполненных работ (их результат) по приемо-сдаточному акту.

Технический контроль и приемка Работ осуществляется в соответствии с «Положением об организации судоремонта, переоборудования и модернизации боевых кораблей, вспомогательных судов и базовых плавучих средств ВМФ», введенным в действие приказом ГК ВМФ № 195, № 150, ГОСТ В 28059-89:

- ОТК Исполнителя;

- экипажем корабля;

- представителем Г 5055 ВП;

-ответственным представителем Заказчика.

5.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя при их обнаружении в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполняемых работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая контракт, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

6.3. Исполнитель, отвечает за соответствие материалов и оборудование государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.4. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов и оборудования, а также имущества Заказчика, предоставленного Исполнителю в связи с выполнением настоящего контракта. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.5. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.5.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

6.5.2. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить разумный срок для выполнения работ.

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы начинается с момента подписания приемо-сдаточного акта по результату выполненной работы.

6.6. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет представившая их Сторона.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6.9. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 % стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую контракт, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.11. Ответственность за устойчивость, непотопляемость, живучесть, противопожарную безопасность несут Стороны, согласно РОЖ-РК-86. (Руководство по обеспечению живучести ремонтируемого корабля-1986 года).

При производстве огневых работ Стороны руководствуются и несут ответственность, согласно РОЖ-РК-86.

Стороны обязуются соблюдать природоохранное законодательство, нормативы допустимого загрязнения природной среды, санитарного состояния акватории. За допущенные нарушения Закона об охране окружающей природной среды, стороны несут ответственность перед контролирующими органами самостоятельно.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему контракту получила от другой Стороны конфиденциальную информацию, в том числе не защищаемую законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как государственная, служебная или коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Приморского края.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия настоящего контракта наступает с момента подписания его Заказчиком и Исполнителем и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по контракту.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств, принятых по настоящему контракту в случаях, предусмотренных законодательством.

11.2. При изменении реквизитов, Стороны извещают друг друга документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером и заверенным печатью.

11.3. Настоящий контракт размещен на электронной площадке в сети «Интернет»: http://sberbank-ast.ru/ - электронная торговая площадка, владельцем которой является закрытое акционерное общество «Сбербанк-АСТ». Если Контракт требуется для предоставления в судебные инстанции, либо органам, осуществляющим проверку или контроль, Контракт распечатывается на бумажном носителе из личного кабинета на электронной площадке. Подлинность и достоверность бумажной копии электронного контракта заверяется уполномоченным представителем (лицом, чьей ЭЦП подписан электронный контракт.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПРОТОКОЛ № ЭА - 70/1

рассмотрения первых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

«16» мая 2011 г. г. Владивосток

1. Заказчик: Государственное учреждение «Краснознамённое Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю»

Почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская д. 67

2.Место рассмотрения первых частей заявок: по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская д. 67

3. Предмет аукциона: выполнение навигационного ремонта с докованием пскр-929 согласно ведомости ремонтных работ (Приложение № 1 к контракту, являющееся неотъемлемой частью контракта).

4. Место выполнения работ: Приморский край, по месту Исполнителя.

5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества:

Срок предоставления гарантий на выполненные работы составляет 18 месяцев, со дня подписания приемо-сдаточного акта.

Объем предоставления гарантий качества устанавливается на весь объем выполненных работ.

6. Срок выполнения работ:

- начало работ: день, следующий за днем подписания акта приемки корабля в ремонт Сторонами и Г5055ВП.

- продолжительность работ составляет 40 (Сорок) календарных дней со дня следующего за днем подписания акта приемки корабля в ремонт Сторонами и Г5055ВП.

Фактическим сроком завершения работ - является дата подписания уполномоченными представителями Сторон и Г 5055 ВП приемо-сдаточного акта, после проведения предусмотренных программой швартовных и ходовых приемо-сдаточных испытаний.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 961 045,69 (Два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча сорок пять) рублей 69 копеек.

Цена контракта должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (в том числе НДС - для организаций, являющихся плательщиками НДС), включая компенсацию всех издержек Исполнителем и причитающееся ему вознаграждение, в том числе всех обязательных платежей, взимаемых на территории Российской Федерации, затраты на закупку материалов, ЗИП (СЗЧ), комплектующих, изделий, узлов, агрегатов и механизмов, расходы на страхование, подготовительные, монтажные, пусконаладочные работы, обучение персонала, командировочные расходы.

8. Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме проводилось Единой комиссией в составе:

Председатель комиссии: Петров В.М.

Заместитель председателя: Максимов С.П.

Члены комиссии: Ермаков А.А., Михайленко С.Д., Петров И.Г., Зайцев Д.В., Сидюк В.Л., Калинин С.Н., Розин Ю.В., Витурин В.А., Малазев О.П., Коваль А.Г., Сидоров Д.А., Алейник Ю.А. Лужкин А.Ю.

Секретарь комиссии: ответственный исполнитель группы конкурсной и договорной работы.

9. Процедура рассмотрения первых частей заявок: На участие в открытом аукционе в электронной форме до окончания срока, указанного в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме «13» мая 2011 года 09:00 (время местное), поступила 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, отозванных заявок - нет, что зафиксировано в информации оператора электронной площадки, поступившей на электронный адрес Государственного Заказчика.

10. Единая комиссия провела заседание со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе до «16» мая 2011 года __:__ (время местное).

11. Извещение о проведении отрытого аукциона в электронной форме № 21/703/15-3183 от 06.05.2011 года (0320100031611000061) было размещено на официальном сайте и на электронной торговой площадке в сети «Интернет» по электронному адресу: zakupki.gov.ru, www.sberbank-ast.ru 06 мая 2011 года.

12. Единая комиссия, руководствуясь ст. 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела поступившие первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме следующих участников размещения заказа:

в связи с тем, что в адрес Заказчика поступила только 1(одна) заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, было принято решение признать открытый аукцион несостоявшимся. Поданная единственная заявка участника № 1 размещения заказа, соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных нужд.

13. Сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме или об отказе ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме:

14. Подписи:

Настоящий протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме будет размещен на электронной торговой площадке в сети «Интернет» по электронному адресу: www.sberbank-ast.ru.

Размещено на Allbest.ru