Процессы заключения и исполнения договоров на предприятии

Особенность количественных и качественных показателей работы компании, характеризующих эффективность ее деятельности. Положения о подразделениях и должностные инструкции работников. Анализ выполнения заключенных договоров и причин их невыполнения.

Рубрика Государство и право
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 15.03.2016
Размер файла 79,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

o метода укрупненных ресурсных норм - основан на применении укрупненных нормативов стоимости строительства единицы площади (объема, мощности) объекта;

o метода применения стоимости объектов-аналогов.

· Этап 2 - определение сметной стоимости строительства.

Для отражения в сметной документации изменения стоимости строительства объекта с даты начала разработки сметной документации до завершения нормативного срока строительства используются прогнозные индексы цен в строительстве, утверждаемые Министерством экономики Республики Беларусь.

· Этап 3 - формирование неизменной договорной (контрактной) цены.

Договорная цена определяется по результатам подрядных торгов или переговоров на основании цены предложения подрядчика - победителя торгов или переговоров с оформлением протокола согласования договорной (контрактной) цены на строительство и является неизменной до завершения строительства, за исключением предусмотренных законодательством случаев корректировки неизменной цены.

Между генеральным подрядчиком и субподрядчиками договорная цена (при необходимости) оформляется протоколом согласования договорной цены на строительство, который является неотъемлемой частью договора субподряда.

· Этап 4 - корректировка договорной цены.

Корректировка договорной цены производится исключительно в случаях, предусмотренных Советом Министров Республики Беларусь. К таким случаям относятся следующие:

o внесение в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию;

o изменение законодательства об обязательных отчислениях и налогового законодательства;

o заключение соглашения между сторонами договора подряда (заказчиком и подрядчиком) по объектам, строительство которых осуществляется без использования средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, средств банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь у областных, Минского областного исполнительных комитетов, а также строительство жилых помещений без оказания государственной поддержки. [29, 37 - 40 с.]

В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения работ (услуг), не предусмотренных в конкурсной документации, стоимость дополнительных работ определяется на основании трехстороннего акта, подписанного заказчиком, подрядчиком и проектной организацией, который подтверждает необходимость выполнения дополнительных работ и отражается в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. Порядок формирования стоимости дополнительных работ предусматривается договором строительного подряда.

На практике цена заказчика формируется на основании проектной, в том числе, сметной документации, утвержденной в установленном порядке, а также на основании:

- ведомости объемов работ;

- ведомости расхода ресурсов по видам работ, включаемой заказчиком в состав конкурсной документации;

- графика производства работ, составленного с учетом нормативной продолжительности строительства (таблица 3.4);

- графика платежей (таблица 3.5).

Цена предложения подрядчика должна определяться в ценах на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ с применением прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный период строительства с учетом налогов и отчислений согласно действующему законодательству.

При этом данная цена не учитывает стоимости разработки проектной документации, оборудования, разработка и приобретение которых заказчиком поручены подрядчику, и поставляемых заказчиком строительных материалов, изделий, конструкций, по предусмотренному заказчиком перечню в составе конкурсной документации.

Цена предложения подрядчика должна определяться в ценах на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ с применением прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный период строительства с учетом налогов и отчислений, согласно действующему законодательству.

Таблица 3.3 - График производства работ ОДО «Вектор-А» 2014 года

Календарный период

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Запланировано к выполнению, млн.руб.

10,0

15,5

17,0

20,0

25,7

10,0

Источник: собственная разработка на основании данных, полученных на предприятии ОДО «Вектор-А».

Это наиболее распространенный и самый простой график, в котором указывается только один показатель - объем выполненных работ в денежном выражении. При дальнейшем заполнении в графике производства работ строчек, во избежание возможных споров между сторонами, указывается то, что должно браться за основу - только стоимость работ без налогов либо полная стоимость акта выполненных работ с учетом всех налогов - и в каких ценах (1991г., 2006г. или в текущех ценах).

Посредством выполнения договорных обязательств генподрядчиком, в график добавляются строки «Фактически выполнено, руб» и «Расхождение, руб». В случае нарушения генподрядчиком графика производства работ, заказчик имеет права отказать генподрядчику в начислении премии, если ситуация не связана с перевыполнением генподрядчиком плана, в противном, отказ заказчика от начисления премии будет необоснованным. Если график производства работ был перевыполнен в предыдущие месяцы, а отставание от графика произошло в текущем месяце, то объективно отсутствует факт нарушения подрядчиком графика производства работ.

Таблица 3.4 - Пример графика платежей

Месяцы строительства

Стоимость подрядных работ по графику

Платежи - всего

В том числе

аванс, в том числе целевой

оплата за текущий месяц

График платежей тесно связан с графиком производства работ. Как правило, заказчик обязуется оплатить аванс в соответствующем размере (например 50% от денежного эквивалента объема работ, запланированного к выполнению в месяц).

Следует отметить, что любой график должен быть утвержден уполномоченными лицами заказчика и подрядчика и содержать дату такого утверждения, а также указание, к какому именно договору этот график является приложением. Дата утверждения графика важна в целях установления, с какого времени стороны определили начало действия графика выполнения работ.

Динамика общего объема заключенных договоров за 3 года отражена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда ОДО «Вектор-А» с заказчиками

Отчетный период

Объем заключенных договоров строительного подряда, млн.руб

Обеспеченность производства договорами (заказами), месяц

2013г.

Январь

31,7

1,3

Февраль

53,1

3,5

Март

62,9

3,5

Апрель

63,5

2,9

Май

60,8

2,6

Источник: собственная разработка на основе данных, полученных на предприятии ОДО «Вектор-А».

На 1 мая 2014 года ОДО «Вектор-А» заключено договоров с заказчиками на проектирование, строительство и реконструкцию недвижимого жилого и коммерческого имущества на 116, 8 млн.рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит формирование производственной программы на 4 месяца.

В I квартале 2014 года проведено 5,2 тыс. конкурсов на выполнение подрядных работ, из них 36,1% приходится на открытые конкурсы, 4,7% - закрытые конкурсы, 28,2% - конкурсы с единственным подрядчиком, 31,0% - на конкурсы, проведенные способом запроса котировок.

3.3 Анализ выполнения заключенных договоров и причины их невыполнения

В рамках договора строительного подряда по заданию заказчика подрядчик выполняет определенные строительные и иные специальные монтажные работы. А заказчик соответственно оплачивает эти работы. Заключение и исполнение договора строительного подряда регулируется рядом нормативных правовых актов. Среди основных:

1. Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее - Правила № 1450).

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2005 г. № 235 об утверждении Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов и Положения о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, (далее - Положение о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов и Положение о порядке формирования договорной (контрактной) цены).

3. Положение о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству), утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553 (далее - Постановление № 1553).

4. Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 17 «Об установлении перечня видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности».

5. Положение о генеральном подрядчике в строительстве, утверждено приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.08.1999 № 260.

6. Примерный перечень функций заказчика, застройщика в строительной деятельности, определенный Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.05.2011 № 25.

7. Правилами приемки выполненного вида (комплекса) строительных работ, утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.08.1999 № 255.

8. Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716.

Система управления процессом заключения и исполнения договоров на предприятии многообразно. В него входят:

· составление и подписание проектов договоров;

· определение и согласование цены договора;

· учет и хранение договорной документации;

· контроль над исполнением договорных обязательств;

· повышение эффективности договорной деятельности предприятия, как основная цель, включающая в себя:

- своевременность заключения договоров;

-высокий профессионализм участников процесса заключения договоров;

- надлежащее исполнение договорных обязательств;

- соблюдение принципов добропорядочности, правил деловой этики и т.д.;

- бесперебойное взаимодействие с контрагентами.

Все проекты договоров как подготовленные предприятием, так и полученные от другой стороны соответствующими подразделениями в обязательном порядке представляются для рассмотрения и визирования главному бухгалтеру, юридической службе, а также руководителям других служб в порядке, установленном приказом по предприятию.

При подготовке и рассмотрении проектов договоров, протоколов разногласий, проверяется соответствие их требованиям законодательства и хозяйственным интересам предприятия, содержат ли они все существенные условия, необходимые для обеспечения выполнения обязательств по договору, имущественные санкции и четкость изложения текста договора, не допускающего различного толкования, наличие полных реквизитов сторон.

В процессе заключения и исполнения договоров соблюдаются установленные правила деловой переписки. Каждое входящее (исходящее) письмо регистрируется во избежание спорных ситуаций.

Все возражения по условиям договора или предложения о дополнении договора фиксируются в протоколе разногласий, который в установленный срок (не позднее 10 дней) обязана составить сторона, получившая проект договора, и направить его в 2-х экземплярах другой стороне вместе с подписанным договором.

При урегулировании разногласий, возникших при заключении хозяйственных договоров, следует руководствоваться Положением о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиями, организациями и учреждениями и урегулирования разногласий по хозяйственным договорам.

Возникшие разногласия рассматриваются руководителями предприятий сторон по договору, их заместителями либо по доверенности уполномоченными представителями.

Договоры, протоколы разногласий, акты приема-передачи, спецификации к договорам и документы по изменению договоров подписываются руководителем предприятия или его заместителем.

Учет исполнения договоров ведется по установленной на предприятии форме и осуществляются структурными подразделениями согласно приказу по предприятию. На ОДО «Вектор-А» учет ведется отделом бухгалтерии. Эти данные полностью автоматизированы и внесены в программу CRM, туда же прикрепляются сканированные файлы документов, сопровождающих исполнение договора, данные бухгалтерии, деловая переписка и контакты контрагентов. Обязанности должностных лиц, несущих первоначальную ответственность за учет исполнения хозяйственных договоров, устанавливаются должностными инструкциями. На ОДО «Вектор-А» такими лицами являются: главный бухгалтер, бухгалтер, секретарь-администратор.

Учет исполнения договоров строительного подряда должен использоваться для оперативного воздействия на заказчика или контрагентов в случае нарушения ими договорных обязательств.

Итоги исполнения договоров подводятся в сроки, установленные приказом по предприятию, в частности, не реже одного раза в месяц.

Экономический отдел и юридическая служба должны по итогам каждого квартала и года в целом обобщать и анализировать практику исполнения договоров.

Договор строительного подряда заключается при наличии у Заказчика определенной разрешительной и иной документации:

· разрешительной документации на строительство;

· выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок, на котором будет осуществляться строительство, выданной не ранее чем за 30 дней до даты заключения договора;

· проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, и утвержденной в установленном порядке;

· протокола о результатах проведения подрядных торгов и выбора их победителя, если проведение подрядных торгов является обязательным.

Инвестор (заказчик) обычно принимает решение о начале строительства на основе подготовленного по его заданию технико-экономического обоснования строительства объекта. Договоры строительного подряда могут заключаться как в обычном порядке, т.е. вступления будущих контрагентов в прямой контакт, согласования ими всех необходимых условий будущего договора и его подписания, так и посредством проведения специальных подрядных торгов.

Составление договора - сложный процесс, в котором участвует основная часть отделов предприятия. Чаще всего крупные организации используют уже готовый шаблон, добавляя и (или) изменяя пункты договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Очень важно четко определить предмет договора: строительство объекта, долевое строительство жилого дома и т.д. Если оставить этот пункт без особого внимания, то в дальнейшем исполнение договора может привести к спору между сторонами.

Когда предмет определен, решается вопрос цены договора. Цена формируется путем согласования ее обеими сторонами, заинтересованными в сотрудничестве друг с другом.

Права и обязанности сторон по данному договору охватывают саамы широкий круг вопросов, в т.ч. выходящий за рамки собственно подряда. Для правоотношений по строительному подряду характерно смешение элементов различных договоров (поставки, имущественного найма, оказания услуг, хранения, экспедиции, перевозки, кредитно-расчетных и др.).

Процесс реализации договора строительного подряда предполагает активное участие заказчика (его представителей). Являясь, как правило, собственником земельного участка либо создаваемого объекта, заказчик есет обязанности по созданию подрядчику необходимых условий для выполнения строительных работ.

Для оперативности исполнения договора строительного подряда, если строительство выполняется по выигранному тендеру, заказчик обязан выплатить сумму по графику запланированных строительных работ, предоставленному генподрядчиком, на оговоренную ранее дату начала строительства.

В ином случае, заказчик выплачивает аванс, либо, что случается крайне редко, полную стоимость, оговоренную в договоре. В этом случае генподрядчику приходится сталкиваться с рядом трудностей, связанных с изменением цен на расходные материалы, амортизацию оборудования. Во избежание этих проблем, закупка материалов указывается в смете с приложением графика производства работ с запланированными стоимостями работ.

Одна из наиболее важных функций заказчика - осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ. Так, обнаружив в ходе осуществляемого им контроля и надзора допущенные подрядчиком отступления от условий договора, которые могут повлиять на качество выполняемых работ, заказчик обязан немедленно проинформировать об этом подрядчика, в противном случае, заказчик теряет право ссылаться в дальнейшем на наличие такого рода недостатков.

Необходимым условием исполнения договора строительного подряда является обязанность подрядчика осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией. Фактически эта документация представляет собой задание заказчика, согласно которому подрядчик должен выполнять работы.

Проектная документация предоставляется подрядчику до начала выполнения работ. Однако на практике бывают случаи, когда подрядчик приступает к строительным работам, не имея на руках проектно-сметной документации. Поэтому целесообразно в договоре не устанавливать твердую цену подрядных работ, которая в дальнейшем не может быть увеличена, а указать приблизительную стоимость строительства, которая может быть пересмотрена с введением в проектную документацию дополнительных работ.

Определяя в договоре порядок и сроки предоставления подрядчику проектной документации, стороны могут предусмотреть ответственность за нарушение заказчиком этих условий.

В случае необходимости, подрядчик, с согласия заказчика, проводит дополнительные работы, не учтенные в проектно-сметной документации. Если подрядчик выполнил дополнительные работы, не обусловленные проектом, предварительно не согласовав их с заказчиком, он не вправе требовать оплаты таких работ, если не докажет необходимости немедленных действий в интересах заказчика (ст.698 ГК).

При строительстве нередки ситуации, когда возникает необходимость изменения установленных договором сроков выполнения работ. Так, подрядчик вправе не приступать к работе или приостановить начатую работу при нарушении заказчиком его встречных обязанностей по договору. В таких случаях стороны обычно согласовывают новые сроки выполнения работ.

Следует заметить, что работы, выполненные подрядчиком раньше согласованного срока, должны быть оплачены заказчиком по факту их завершения только в том случае, если это предусмотрено договором строительного подряда.

Если подрядчик своевременно не приступает к выполнению работ или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится невозможным, то заказчик может отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

По окончании строительных работ оформляется акт сдачи-приемки строительных работ.

В том случае, когда результат выполненной работы имеет недостатки, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены, заказчик вправе отказаться от приемки, если ранее не подписал акт приемки работ с дефектами, то он вправе не оплачивать эти работы до устранения дефектов.

ОДО «Вектор-А» в договоре строительного подряда играет роль генерального подрядчика, т.к. вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц. Привлеченные же для выполнения работ лица выступают субподрядчиками. Отношения между генподрядчиком и субподрядчиком оформляются договором субподряда.

Исполнение договора строительного подряда подрядчиком (генподрядчиком) и заказчиком отражено по пунктам в таблице 3.5.

Таблица 3.6 - Ответственность сторон договора строительного подряда

Генподрядчик

Заказчик

1. Выполнить работу в срок, определённый договором или правилами выполнения отдельных видов работ. В договоре может предусматриваться срок выполнения работы, если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный правилами. Если подрядчик не приступает к выполнению работы своевременно, либо выполняет её настолько медленно, что окончание работы к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе тказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков.

1. Предоставить материалы, оборудование, техническую документацию, а также вещь для обработки или переработки и иное имущество, необходимое для выполнения работы, если это предусмотрено договором, надлежащего качества и в установленный срок. Если заказчик не предоставляет имущество, необходимое для выполнения работы, то подрядчик вправе:

§ Не приступать к выполнению работы либо приостановить начатую работу.Отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков.

2. Выполнить работу своим иждивением, то есть своими материалами, силами и средствами, если иное не предусмотрено договором. Кроме того, он обязан заботиться о сохранности предоставленных заказчиком материала и оборудования, а также переданной для обработки или переработки вещи или иного имущества, оказавшегося в его владении в связи с исполнением договора подряда.

2. Оказать подрядчику содействие в выполнении работы в случаях, в объёме и в порядке, предусмотренных договором.

3. Выполнить работу надлежащего качества.

Качество работы должно соответствовать условиям договора (договорное качество), а при их отсутствии или неполноте -- требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обычное качество). При этом результат выполненной работы должен быть пригодным для использования, установленного договором, в пределах разумного срока, а если такое использование договором не предусмотрено, -- для обычного использования результата работы такого рода.

3. Принять результат выполненной работы в сроки и в порядке, предусмотренные договором. Если заказчик не является за результатом работы либо уклоняется от его принятия, то, по общему правилу, подрядчик вправе:

Продать результат работы, а вырученную сумму за вычетом причитающихся за её выполнение платежей внести на имя заказчика..

Гарантия.Законом, договором или обычаями делового оборота может быть предусмотрен срок, в течение которого результат выполненной работы должен соответствовать обязательному, обычному или договорному качеству (гарантийный срок). По общему правилу, гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат работы был принят или должен был быть принят заказчиком. По общему правилу, гарантийный срок не течёт, если заказчик:

a) был лишен возможности использовать результат работы по обстоятельствам, зависящим от подрядчика;

б) не использовал результат работы из-за недостатков.

4. Осмотреть с участием подрядчика результат выполненной работы и приобнаружении недостатков, которые могут быть установлены при обычном способе приёмки (явные недостатки) -- незамедлительно уведомить об этом подрядчика. Обнаруженные недостатки должны быть задокументированы в акте сдачи-приёмки.

Если заказчик не проверил качество результата выполненной работы при его приёмке, то, по общему правилу, он лишается права ссылаться на явные недостатки.

4. Уведомить заказчика о соответствующих обстоятельствах:

Непригодность или недоброкачественность предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или вещи, переданной для переработки (обработки).Возможные неблагоприятные последствия указаний заказчика о способе выполнения работы. Иные не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок.

При этом подрядчик обязан приостановить работу вплоть до получения дальнейших указаний заказчика.

5. Оплатить результат работы.

По общему правилу, оплате подлежит окончательный, надлежащий и своевременно достигнутый результат. Таким образом, заказчик вправе не принимать и не оплачивать некачественный подрядный результат вплоть до устранения подрядчиком его недостатков, выполнения работы заново или разрешения вопросов о соразмерном уменьшении установленной за работу цены, а при наличии достаточных оснований -- о возмещении своих расходов на устранение недостатков или об отказе от договора и возмещения убытков.

Источник: собственная разработка на основании источников [25, 26, 28, 29].

Определим наиболее частые причины неисполнения договоров строительного подряда в Республике Беларусь:

1. Дебиторская задолженность.

2. Отсутствие финансирования.

3. Риск гибели имущества (данному риску чаще всего подвержен заказчик, если риск не по вине подрядчика). Риск случайной гибели имущества, не предусмотренный договором, влечет возвращение генподрядчиком суммы, полученной предоплаты у заказчика.

4. Невозможность окончания работы по причине несвоевременного, медленного выполнения строительных работ подрядчиком.

5. Уклонение от гарантийных обязательств подрядчика.

Основной причиной неисполнения договоров на ОДО «Вектор-А» является отсутствие финансирования строительства. В том случае, если стройка не финансируется достаточно большой промежуток времени, в течение которого при последующем возобновлении будет увеличен объем работ (ремонт, обслуживание, реконструкция), то генподрядчик вправе по собственному желанию расторгнуть данный договор строительного подряда с заказчиком, если ему такие объемы не выгодны.

Зачастую, принятие решения о расторжении договора принадлежит заказчику, т.к. в некоторых ситуациях он может избежать значительных затрат на строительство, продать незаконченный объект, либо заняться поиском инвестора.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Еще на стадии заключения договора строительного подряда следует учесть, что он относится к наиболее мощным видам договоров, так как охватывает широкий круг вопросов, таких как поставка материалов; установка технического оборудования, условия и график сдачи и оплаты различных этапов работы, устранение недостатков обнаруженных после сдачи объекта.

Обязательным приложением к договору должна являться утверждения проектно-сметная документация. Взаимоотношения участников договора строительного подряда регулируются различными нормативными актами, от международных конвенций до постановлений министерств и ведомств.

При ведении сложных строительных работ субъектами договора может быть приглашен на договорной основе, инженер или специализированная организация. Смысл привлечения инженера заключается в том, что заказчик не обладает специальными знаниями, но желает получить объект надлежащего качества.

К особенностям можно отнести наличие в договоре положений об условиях сдачи и приемки выполненных строительных работ или объекта строительства, если речь идет о строительстве «под ключ». Это требование закрепляется только письменно путем подписания сторонами актов установленных форм.

Кроме того, значимыми для сторон являются сроки начала и окончания строительства.

Особенности, свойственные договору строительного подряда, обуславливают его функциональную направленность. Прежде всего, это фондосоздающая, инвестиционная, социальная, стабилизирующая функции.

Общество с дополнительной ответственностью «Вектор-А» является строительно-монтажной организацией.

На протяжении длительного времени ОДО «Вектор-А» имеет положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности.

При наличии конкурентов ОДО «Вектор-А», учитывая опыт работы на строительном рынке, обеспечивает высокое качество производства строительной продукции.

На мой взгляд, для совершенствования системы управления процессом заключения и исполнения договоров на ОДО «Вектор-А», необходимо:

· установление твердой цены договора строительного подряда при строительстве масштабных объектов, с большим сроком строительства - это позволит избежать неисполнения договора подрядчиком, т.к.работы в случае объектов-долгостроев ведутся планово; заказчик может привлекать собственные бригады, а также параллельно нанимать других подрядчиков для ведения строительных, инженерных и конструкторских работ;

· заблаговременное предоставление заказчиком предпроектной (инвестиционной) документации, что значительно упростит исполнение подрядчиком пунктов договора строительного подряда;

· внедрение на ОДО «Вектор-А» автоматизированной системы управления договорами, которая будет интегрирована с другими бизнес-приложениями (например, CRM).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник /Г. В. Савицкая/ - 2-е изд., Минск, РИГТО, 2012. - 99 с.

2. Стражев, В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебник /В.И. Стражев/ под общей редакцией В.И.Стражева, Л.А.Богдановской. - 7-е изд., Минск: Выш.школа. - 54 с.

3. Галанов, В.А., Гришина, О.А., Шибаев, С.Р., Логистика государственных закупок: учебно-методическое пособие /под общ.ред. В.А.Галанова/ - М.: ИНФРА - М. - 2010. - 247 с.

4. Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием: учебник /под ред. О.Г.Туровца/ - М.: ИНФРА-М. - 2003. - 528 с.

5. Забродская, Н.Г. Экономика и статистика предприятия: учебное пособие - 2-е издание. - М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2007. - 252 с.

6. Игошин, Н.В. Инвестиции: учебник для ВУЗов /Н.В. Игошин/ - М.: Юнити. - 2005. - 378 с.

7. Крейнина, М.Н. Финансовый менеджмент. Учебное пособие / М.Н. Крейнина.- М.: Дело и Сервис, 2008. - 250 с.

8. Нехорошева, Л.Н. Экономика предприятий»: учеб.пособие / Л.Н. Нехорошева ( и др.); под общ. ред. Л.Н. Нехорошевой - 3-е изд.- Мн.; Выш. шк, 2007. -283 с.

9. Базылев, Н.Г. Микроэкономика / Н.Г. Базылев. - Минск: Современная школа, 2008. - 288 с.

10. Баринов, В.А. Стратегический менеджмент: учебник / В.А. Баринов, В.Л. Харченко. - Москва: ИНФРА - М, 2005. - 237 с.

11. Бланк, Н. А. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП «ИТЕМ» ЛТД «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2005. - 328 с.

12. Бужинский, А. И. Методика экономического анализа деятельности промышленного предприятия/ под. ред. А.И. Бужинского, А.Д. Шеремета - М.: Финансы и статистика, 2001. - 184 с.

13. Быкадоров, В.Л. Финансово-экономическое состояние предприятия/ П.Д. Алексеев, В.Л. Быкадоров. - М.: ПРИОР-СТРИКС, 2000. - 291 с.

14. Ермолович, Л.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие/Л.Л. Ермолович. - Мн.: Интерпрессервис, 2001. - 297 с.

15. Егорова, Н.Е. Модели и методы прогнозирования деятельности / Под ред. А.С. Мудунова. - Москва: Экзамен, 2009. - 247с.

16. Майборода, Т. Микроэкономическая модель доверия //Экономика и управление - 2011. - №3. - 42-48 с.

17. Комков, В. Эффективность производства и макроэкономическая динамика //Банкаускi веснiк. - 2011. - №13. - 11-18 с.

18. Рожковская, Е. Конечное потребление и его влияние на экономический рост в РБ //ЭБ. - 2012. - №6 - 35-49 с.

19. Акулич, В. Анализ эффективности деятельности предприятия//ПЭО. - 2012. - №5. - 42-48 с.

20. Пархимович, А. Основные экономические показатели деятельности организации//ЭФУ. - 2011. - №2. - 22-28 с.

21. Педо, Е. Должностные инструкции работников// Библиотечка журнала «Юрист». - 2013. - №11. - 13 - 20 с.

22. Павлюченко, Д. Момент вступления в силу и начала действия договора// Юрист. - 2013. - №7. - 61-64 с.

23. Марчук, С. Экономические риски и их оценка при заключении договоров субъектами хозяйствования//ВВХС РБ. - 2011. - №7. - 74-78 с.

24. Александров, Д. Существенное изменение обстоятельств как основание для изменения или расторжения договора//ВВХС РБ. - 2011. - №7. - 78-85 с.

25. Овсейко, С. Договор подряда на выполнение проектных работ//ЭФУ. - 2014. - №4. - 5-13 с. Окончание в №5.

26. Элехно, Н. Госзакупки при заключении договора строительного подряда//ПТП. - 2013. - №8. - 58-65 с.

27. Белявский, С. Инфляция и договор строительного подряда//Юридический мир. - 2012. - №11. - 28-30 с.

28. Строительный подряд//ВВХС РБ. - 2012. - №7. - 54-91 с.

29. Договор строительного подряда. Новые правила//Библиотечка журнала «Юрист». - 2012. - №1. - 4-95 с.

30. Миколенко, Т.А. Особенности оплаты по договорам строительного подряда//ПТП. - 2011. - №4. - 74-78 с.

31. Образцы договоров, используемых в хозяйственной деятельности. - Мн.:Амалфея, 1995 - 404 с.

32. Сборник типовых договоров. В 2 ч. Ч1. - Мн.: ЗАО «Белбизнеспресс», 1998. - 62 с.

33. Степанова, И. С. Экономика строительства: учебник /под общ.ред. И.С.Степанова - М.:Юрайт-Издат, 2007. - 620 с.

34. Черняк, В. З. Управление инвестиционным проектом в строительстве/ В.З. Черняк / М.: Русская деловая литература, 1998. - 800 с.

35. Бизнес-планирование на практике//ПЭО. - 2011. - №12.

36. Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учеб. / Г. В. Савицкая. - 13-е изд., испр. - Минск: Новое знание, 2007. - 679 с.

37. Стражев В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Под общ. ред. В.И. Стражева, Л. А. Богдановской. - 7-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2010. -527 с.

38. Эффективность - философский камень бизнеса //КомпьютерПресс. - 2012. - №4. - С. 148.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Общие положения договорного права. Правовое регулирование договоров. Классификация и виды договоров, особенности их структуры, порядок заключения и исполнения. Ответственность за нарушение договорных обязательств. Изменение и расторжение договора.

    презентация [5,8 M], добавлен 31.10.2016

  • Понятие и значение хозяйственного договора, его отличительные признаки. Изучение проблемных вопросов регулирования его порядка заключения и исполнения. Особенности изменения и расторжения коммерческих договоров по соглашению сторон или по решению суда.

    курсовая работа [41,5 K], добавлен 23.12.2015

  • Освещение различных видов трудовых договоров, особенностей их заключения с отдельными категориями работников по действующему российскому трудовому законодательству. Классификация договоров по характеру трудовых отношений и по особенностям работников.

    дипломная работа [295,0 K], добавлен 16.06.2014

  • Характеристика этапов заключения международных правовых договоров. Подготовка текста, проведение переговоров. Процедура принятия текста двусторонних договоров и договоров с небольшим числом государств. Оговорки и ратификация в международном праве.

    курсовая работа [42,6 K], добавлен 24.02.2014

  • Особенность российской правовой системы: несовершенство нормативно-правовой базы, нарушения закона гражданами и юридическими лицами. Овладение навыками работы юриста: заключением договоров аренды недвижимого имущества, купли продажи и договоров поставки.

    отчет по практике [78,2 K], добавлен 23.08.2013

  • Понятие, условия, виды договоров. Заключение, изменение и расторжение договоров. Способы обеспечения исполнения договоров. Расчеты в договорных отношениях. Договоры в туристской деятельности. Особенности сделок, как действий граждан и юридических лиц.

    презентация [236,4 K], добавлен 28.08.2016

  • Понятие и значение договора в гражданском праве. Содержание и форма гражданско-правовых договоров. Юридическая процедура и общий порядок заключения договоров. Особенности заключения договора в обязательном порядке и на торгах. Важность договорного права.

    курсовая работа [45,2 K], добавлен 12.11.2012

  • Правовое регулирование, регламентация договорной деятельности предприятия с иными субъектами хозяйствования. Правила заключения, учета и контроля исполнения хозяйственно-правовых договоров. Таможенное и статистическое оформление договорных обязательств.

    реферат [20,1 K], добавлен 27.11.2009

  • Договоры, их место в гражданском праве и основные виды. Договор в Гражданском кодексе. Деление договоров на виды. Характеристика отдельных видов договоров, их содержание, порядок заключения, изменения и расторжения. Момент и место заключения договора.

    курсовая работа [81,0 K], добавлен 09.06.2014

  • Понятие и основные признаки лицензионных договоров, их классификация, форма и условия. Вопросы заключения, исполнения и прекращения лицензионных договоров. Особенности ответственности сторон. Правовая природа прав, передаваемых по лицензионному договору.

    дипломная работа [87,3 K], добавлен 08.05.2012

  • Способы заключения договоров согласно современному российскому законодательству. Незаключенные и недействительные договоры, проблемы их правоприменения. Последствия незаключенных договоров, предметом которых является движимое и недвижимое имущество.

    дипломная работа [140,3 K], добавлен 04.12.2011

  • Порядок и особенности заключения публичных договоров, договоров присоединения между банками и их клиентами. Сферы применения данных договоров по Гражданскому Кодексу РБ. Исключения из принципа свободы договора, существующие в законодательстве Беларуси.

    реферат [34,5 K], добавлен 27.11.2009

  • Понятие и виды международных договоров. Стадии заключения, действие и прекращение действия международных договоров. Определение взаимных прав и обязанностей сторон договора. Соглашения, устанавливающие правила поведения субъектов международного права.

    контрольная работа [23,6 K], добавлен 01.11.2014

  • Классификация гражданско-правовых договоров, их заключение, изменение и расторжение. Правовое регулирование смешанных и нетипичных договоров, гарантии их исполнения и срок действия. Юридическая практика применения смешанных и нетипичных договоров.

    курсовая работа [147,2 K], добавлен 11.03.2011

  • Сущность и виды договоров, применяемые в коммерческой деятельности. Порядок заключения, изменение и расторжение договоров. Ответственность сторон за нарушение условий. Меры к урегулированию разногласий. Обращение в арбитражный или третейский суды.

    реферат [33,0 K], добавлен 11.07.2011

  • Понятие договора комиссии и договора поручения, их содержание и функциональные особенности. Порядок и условия исполнения данных договоров. Обстоятельства, провоцирующие и влияющие на прекращения действия договоров комиссии и договоров поручения.

    курсовая работа [37,0 K], добавлен 29.12.2010

  • Понятие, содержание, форма и участники договора. Виды договоров. Порядок заключения договоров, изменение и расторжение договоров. Правила составления договоров. Основное назначение договора. Природа публичного договора, гражданско-правовой договор.

    курсовая работа [42,8 K], добавлен 17.02.2010

  • Понятие, стороны, содержание срочных трудовых договоров. Порядок заключения и прекращения, особенности отдельных видов срочных трудовых договоров. Примеры заключения и прекращения срочного трудового договора из материалов правоприменительной практики.

    дипломная работа [81,3 K], добавлен 22.04.2011

  • Характеристика понятия, классификации и видов торговых договоров, определение их видовых отличий. Законодательно установленные исключения в сфере торговых правоотношений. Особенности договоров покупки товаров для их продажи и посреднических договоров.

    курсовая работа [36,7 K], добавлен 29.04.2019

  • Общие положения о международных договорах, их виды и признаки. Основания классификации международных договоров. Международные договоры Таможенного союза. Правопорядок в мировой торговле. Торговые договоры как разновидность международных договоров.

    курсовая работа [78,5 K], добавлен 12.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.